阜南县人民政府2018年小型施工1工程类型的招标文件范本
发布时间:2018-03-23 16:26浏览次数:1080字体:[大中小]
(项目名称、标段)
招标文件
项目编号:
招标人:(盖单位章)
招标代理机构:(盖单位章)
年月日
目录
第一章招标公告(小型工程)
施工招标公告
1.招标条件
本招标项目(项目名称)已由(项目审批、核准或备案机关名称)以(批文名称及编号)批准建设,项目业主为,招标人为,建设资金来自(资金来源),项目出资比例为。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1建设地点:
2.2建设规模:
2.3计划工期:
2.4招标范围:
2.5标段划分:
2.6合同估算价:
2.7其他:
3.投标人资格要求
3.1投标人须注册地为阜阳市(行政区划内)的企业,须具备有效的独立法人资格,具有资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2项目经理资格要求:由投标人中标后根据有关规定自行安排。
3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的个标段投标,但最多允许中标个标段。
3.4本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标文件将被评标委员会否决。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者,可在网站下载招标文件。
4.2招标文件费用:招标文件发售费元;招标文件发售费须投标截止时间前从投标人基本账户转入阜阳市公共资源交易中心投标保证金专户,招标文件发售费付款人的帐户名称必须与投标人名称一致,不接受汇票及现金,以资金到账时间为确认招标文件发售费交纳完毕时间。开标完毕后各投标单位到交易中心窗口领取票据。交纳招标文件发售费时须在交易附言中注明:“招标文件发售费”。投标人在递交投标文件时并提交招标文件发售费转账凭证。投标单位请严格按照招标文件载明的银行、账户汇入招标文件发售费,否则在开标时将无法查询招标文件发售费是否到账,导致投标文件被拒收!。
特别注意:投标单位缴纳招标文件发售费要选择与转入投标保证金的同一个开户行和账户转入,同时投标保证金与招标文件发售费须分别转入你所选择的账户。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间)为年月日时分,地点为开标__室。(地址:)
5.2电子投标文件递交时间:投标人使用系统完成上传加密的投标文件,未在投标截止时间前完成上传的投标文件视为逾期送达。
5.3逾期送达的或者未送达指定地点、未按招标文件密封的投标文件,招标人不予接收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在以下网站发布:
阜阳市公共资源交易中心网http://jyzx.fy.gov.cn
7.联系方式
招标人:
地址:
联系人:
电话:
招标代理机构:
地址:
联系人:
电话:
电子邮箱:
年月日
第二章投标人须知
一、本工程招标投标活动在进行,投标人应当遵守该中心的相关规定。投标人违反该中心相关规定可能导致不利后果,由该投标人负责。
二、本工程的最高投标限价为元,设定合同价为元,工期日历天,质量标准合格。
三、投标保证金
投标保证金作为其标文件的组成部分,投标人在递交投标文件时提交投标保证金。未提交投标保证金的,其投标将被否决。
3.4.3 投标保证金的退还:最迟应当在书面合同签订备案后5日内由退还投标保证金。由招标人或招标代理机构代表招标人负责办理退还手续。
有下列情形之一的,投标保证金不予退还:
(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件。
(2)中标人在收到中标通知书后,无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
(3)投标人提供虚假投标资料或虚假声明、承诺的。
(4)投标人诚信承诺书承诺的不予退还的情形。
不予退还的投标保证金,按照阜阳市人民政府办公室《关于印发阜阳市国有资金投资项目投标保证金管理暂行规定的通知》(阜政办〔2015〕21号)办理。
投标保证金 |
投标保证金:万元;须投标截止时间前从投标人基本账户转入阜阳市公共资源交易中心投标保证金专户,投标保证金付款人的帐户名称必须与投标人名称一致,不接受汇票及现金,以资金到账时间为确认保证金交纳完毕时间。交纳保证金时须在交易附言中注明:“投标保证金”。 账户一: 收款单位:阜阳市公共资源交易中心投标保证金专户 开户银行:阜阳颍东农村商业银行股份有限公司 银行账号 账户二: 收款单位:阜阳市公共资源交易中心投标保证金专户 开户银行:阜阳颍淮农村商业银行股份有限公司 银行账号 账户三: 收款单位:阜阳市公共资源交易中心投标保证金专户 开户银行:阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司 银行账号 投标单位请严格按照招标文件载明的银行、账户汇入投标保证金,否则在开标时将无法查询保证金是否到账,导致投标文件被否决! |
四、费用承担
1、投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
2、招标代理服务费:元。
3、工程量清单、最高投标限价编制费:元。
4、收取方式:
五、本工程的投标有效期自提交投标文件截止之日起90日历天。
六、投标文件按照第六章投标文件格式编制。投标人提供纸质投标文件一份,投标人应当将所有投标文件一起包装在一个密封袋里,并在袋上注明项目名称、项目编号以及投标人名称、地址、联系人及联系电话,封口处应贴封条并骑缝加盖单位章。
七、投标截止时间(开标时间):年月日时分;
递交投标文件地点(开标地点):开标室。(地址:)
八、投标人应委派一名代表参加开标。投标人代表应是本单位法定代表人或其委托代理人。是法定代表人的携带本人身份证,是委托代理人的携带授权委托书和本人身份证,以证明其身份。
九、本工程开标会按照以下程序进行:
1、公布投标截止时间前递交投标文件的投标人名称,并点名确认投标人是否派人到场。
2、评标委员会按照第三章评标办法对投标文件进行评审。
十、中标人如果放弃中标资格,其投标保证金不予退还,且一定期限内不得参与阜阳市公共资源交易活动。
十一、签订合同
1、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内,且在投标有效期,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的,招标人取消其中标资格,其投标投标保证金不予退还;给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。
2、发出中标通知书后,招标人无正当理由拒签合同,给中标人造成损失的,应当赔偿中标人的损失。
3、书面合同签订后7日内,中标人应进行合同备案。
十二、中标人与招标人签订的施工合同,遵守以下条款:
1、本工程采用固定总价合同。
2、本工程采用的工程量计算规则是
⑴最高投标限价采用综合单价计价。按国家、行业和地方政府的有关规定、计价规范、本省现行实施的计价定额、计价办法及工程所在地市计价规定:市政、园林专业采用《安徽省建设工程清单计价规范》(dbj34/t206-2005)、及配套计价依据;土建、装饰、安装专业采用(建设部《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-2008))及《安徽省计价定额综合单价》(2009),安徽省定额总站发布的造价〔2016〕11号关于营业税改征增值税调整现行计价依据的实施意见。
⑵工程项目设计文件及相关资料。
⑶本招标文件中的工程量清单及有关要求。
⑷本工程项目所涉及的常规施工组织设计和施工方案以及所采用的施工机械。
⑸材料价格参照《阜阳工程造价信息》年,第期及市场行情。
3、施工中任何变更价款的确定均遵循下述条款的规定:合同中已有的综合单价以本工程最高投标限价的综合单价按下浮率%(提示:同第三条确定的下浮率)进行下浮;合同中没有的综合单价,则按上条的计价规则组价,重新确定综合单价并按下浮率%进行下浮。对于暂定价材料和设备价,施工过程中承包人要作好价格确认工作,结算时,按招标人确认的价格对比最高投标限价下浮后的材料和设备价格计算补差,补差部分不再下浮。
十三、本工程履约担保金额为中标价的%,即元。本工程履约担保的形式为现金。
十四、到投标截止时间,递交投标文件的投标人不足三家时,仍正常开标,由评标委员会按照第三章评标办法对投标文件进行评审。如有两家通过评审,随机抽取一家为中标人;如仅有一家,则直接确定为中标人。
十五、本招标文件由招标人或其委托的代理机构负责解释
电子招标投标相关要求
一、注册登记
(一)本项目只接受阜阳市公共资源交易网及和合肥共建信息库注册用户投标,注册用户通过阜阳市公共资源交易网业务系统下载招标文件,尚未成为注册用户的潜在投标人请按照《阜阳市公共资源交易电子招标投标管理办法(试行)》等有关规定,及时办理注册用户手续。因未及时办理注册用户手续导致无法投标的,责任自负。
(二)市公共资源招投标交易中心对投标企业提交的初始资料进行验证。验证合格的企业成为注册用户,可参与市公共资源招投标交易中心电子投标活动。投标企业资料的有效性在评标时由项目评标委员会负责认定。
(三)注册用户应及时对录入的信息进行维护,并对信息的真实性、准确性和完整性负责。如出现相应资料不全、不清楚、超出有效期等情况,由此产生的一切后果由投标人自行承担。
(四)投标人应当取得和使用数字证书及电子印章,其在系统中所有操作都具有法律效力,并承担法律责任。如未办理的,请及时到现场办理。投标人需通过数字证书对投标文件相关内容进行加密并电子签章,妥善保管数字证书,及时到证书颁发机构续期。出现下列情形的,投标人必须对投标文件重新加密和电子签章,并在投标截止时间之前上传至系统:
1、数字证书到期后重新续期;
2、数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。
投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密,由投标人自行承担责任。
二、报名下载招标文件
凡有意参加投标者可自招标公告发布之日起可在阜阳市公共资源交易网站下载招标文件及相关资料。
投标人请严格按照招标文件载明的银行、账户汇入招标文件发售费,否则在开标时将无法查询招标文件发售费是否到账,导致投标文件被拒收!
投标人如有疑问,须按招标文件规定的时间提出,否则,责任自负。
如有补充、答疑、澄清和修改,招标人在网上“通知答疑”栏目或通过系统发布相关内容,投标人应及时上网查阅,下载最新的答疑补充文件,据此制作投标文件。
三、制作投标文件
(一)投标人在交易系统中下载“阜阳市电子招投标制作工具”,“阜阳市网上电子招投标系统投标企业投标文件制作操作使用手册”,通过软件制作、生成投标文件。技术问题咨询电话:400-850-3300。
(二)制作电子投标文件时请插上数字证书、打开投标文件制作软件、导入电子招标文件(答疑文件等),按要求制作投标文件。
(三)投标文件中相关资格审查材料可以从注册用户之前自己录入的资料库中挑选;投标文件如有图表等其他格式文件,可用附件形式上传至投标文件制作软件中。
(四)经数字证书加密的投标文件必须在投标截止时间前完成上传,加密和解密必须使用同一数字证书。
四、提交保证金
投标保证金缴纳方式详见投标须知前附表,未按要求交纳保证金的投标恕不接受。
五、投标
(一)电子投标文件的递交是指投标人使用系统完成上传投标文件,未在投标截止时间前完成上传的投标文件视为逾期送达。
(二)为了保障电子开评标活动正常进行,投标人在网上递交加密投标文件的同时,还需提供非加密投标文件(电子光盘或优盘)一份(投标文件制作软件在生成加密投标文件时,同时生成非加密投标文件,供投标人刻录或制作使用),非加密投标文件(电子光盘或优盘)由投标人自行刻录或制作,投标人须保证启用非加密投标文件(电子光盘或优盘)时能正常读取。同时,投标人提供纸质投标文件一份,纸质投标文件须由投标文件制作软件直接打印成册,与电子投标文件内容一致,不能有任何修改;纸质投标文件须加盖单位公章。如发现纸质投标文件与电子投标文件不一致,其投标无效,已经中标的取消其中标资格。投标截止时间前,投标人应将密封的电子光盘或优盘和纸质投标文件现场递交。如电子招标、投标系统无法正常运行,将启用纸质投标文件。中标人领取中标通知书时,须提供两份纸质投标文件给招标人。
评标时使用纸质投标文件进行评标的,招标人将对电子、纸质投标文件进行复核,如发现不一致,将取消其中标资格。
(三)投标截止时间前,投标人可以修改或撤回已提交的投标文件,投标文件以投标截止时间前完成上传至系统的最后一份为准。
(四)投标截止时间以交易系统显示的时间为准,逾期系统将自动关闭,未完成上传的投标文件将被拒绝。
六、开标
(一)开标时间、地点和人员。在规定的投标截止时间(开标时间)和地点公开开标,邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人以及投标须知前附表规定的其他人员(如要求)准时参加。
(二)开标程序
1、宣布开标纪律;
2、宣布开标人、招标人等有关人员姓名;
3、公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称,检查投标文件的数字证书有效性和加密状况;
4、投标人在前附表规定的时间内解密其投标文件;
5、对投标截止时间前递交的投标文件由投标人解密后再由招标人进行解密,当众开标;
6、开启投标人的投标文件,公布投标人名称、投标报价、质量目标、工期等内容,并记录在案;投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认;
7、评标基准价需要采用抽取下浮率的,招标人当众随机抽取下浮值n%;
8、征询各投标人对开标过程有无异议,如有异议可现场书面(法定代表人或其委托代理人)提出,如无异议,则后期针对开标过程的异议和投诉不予受理。
9、开标结束。
(三)开标时出现下列情形之一的,拒绝其投标或投标无效:
1、未在投标截止时间前通过系统递交电子投标文件的;
2.投标人选择开标现场解密的,允许解密三次,三次解密均不成功的视为未递交投标文件;
3、投标人选择远程解密的,应在开标时间开始后30分钟内完成在线解密,如需延长解密时间,经市招管局同意延长后,远程解密的投标人应在延长时间内完成在线解密。否则,视为其放弃投标(本项目暂不支持远程解密);
部分投标人的投标文件未解密的,其他投标文件的开标可以继续进行;
4、经检查数字证书无效的投标文件;
5、投标文件未按招标文件要求进行加密和数字证书认证的;
6、不符合招标文件其他要求或对电子开标活动造成严重后果的。
七、评标
(一)根据有关规定开展评标活动,依法组建的评标委员会按招标文件规定的评标办法进行电子评标,并对评标报告签字或电子签章确认。
(二)投标人在评标期间应保持在场(开标现场)或在线状态,确保联系畅通,随时通过系统接受评标委员会可能发出的询标信息,在规定时间内澄清,未能按时澄清的,评标委员会将视同其放弃澄清。
(三)投标人需补充注册用户登记资料的,须在投标截止前完成,否则影响评标,责任自负。
(四)项目评审中,投标文件出现下列情形之一的,评标委员会应终止对投标文件做后续评审:
1、投标文件无法打开或不完整的;
2、投标文件中携带病毒并造成后果的;
3、恶意递交投标文件,企图造成网络堵塞或瘫痪的;
4、评标委员会认定的其他情形。
(五)项目评审中,澄清文件如出现下列情况的,应终止对澄清文件作进一步的评审,视同放弃澄清:
1、澄清文件无法打开或不完整的;
2、澄清文件中携带病毒并造成后果的;
3、恶意递交澄清文件,企图造成网络堵塞或瘫痪的;
4、评标委员会认定的其他情形。
八、意外情况的处理
出现下列情形导致交易系统无法正常运行,或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时,除投标人责任外,其余各方当事人免责:
(一)网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用网上招投标系统的;
(二)网上招投标系统的软件或网络数据库出现错误,不能进行正常操作的;
(三)网上招投标系统发现有安全漏洞,有潜在泄密危险的;
(四)计算机病毒发作导致系统无法正常运行的;
(五)电力系统发生故障导致网上招投标系统无法运行的;
(六)其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的。
出现上述情形而又不能及时解决的,交易中心应及时向市招管局报告。经批准同意后,采取以下办法处理:
1、项目暂停,待系统或网络故障排除并经过可靠性测试后,重新实施。
2、停止该项目此次网上招投标操作程序,并通知投标人采用其他方式操作。
因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统下载文件、交纳投标保证金、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的,后果由投标人承担,招投标活动不暂停、不终止。
第三章评标办法
评标办法前附表
评审内容 | 评审因素 | 评审标准 |
资格评审 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 | |
资质证书 | 资质证书副本,资质等级符合招标文件规定 | |
项目经理资格 | 符合招标文件的规定 | |
投标保证金 | 符合招标文件 要求 | |
符合性评审 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。 |
投标函签字或盖章 | 符合“投标函”格式要求 | |
项目班子人员 | 要求技术负责人、施工员、质检员、安全员 |
以上参与评审的项目经理及其他主要人证书、证件等资料复印件加盖公章装订在投标文件中,无需提供原件。
1.评标程序
评标准备、评审、确定中标人。
1.1评标准备
评标委员会熟悉招标文件:
(1)阅读、研究招标文件和相关评标资料,获取评标所需要的重要信息和数据,至少应了解和熟悉以下内容:招标的目标、招标项目的范围和性质、招标文件规定的主要要求。
(2)熟悉招标文件规定的评标标准和评审方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。
1.2评审
有以下情形之一的,评标委员会应当否决其投标:
(1)评标委员会按照评标办法前附表的规定的评审标准对投标文件进行评审,有任何一项不符合评审标准的;
(2)有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的;
串通投标行为是指:
(a)不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的;
(b)不同投标人委托同一人投标或与同一人联合投标的;
(c)不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的;
(d)不同投标人的投标文件相互混装的;
(e)不同投标人的投标文件由同一单位或同一人编制的;
(f)不同投标人聘请同一人或同一中介机构为其投标提供技术或经济咨询服务的;
(3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的;
(4)投标承诺书中相关内容不能满足招标文件要求,或作出的承诺与招标文件中提供的投标承诺书中相关内容相抵触或有遗漏的。
2. 确定中标人
(1)宣布通过和未通过评审的投标文件,投标人代表对评审结果签字确认;
(2)投标文件通过评审的所有投标人,按投标文件递交顺序,依次在抽签签到表上登记签到;
(2)机内放入球码,球码数量为投标文件通过评审的投标人数量,球码号为投标人的抽签号码;
(3)通过摇号机随机抽取一个球码,此球码号对应的投标人即为中标人;
(4)当场宣布中标结果并记录在案;
(5)各投标人代表在抽取结果表上签字确认。
4、投标文件的澄清和补正
4.1在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
4.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正,直至满足评标委员会的要求。
5、评标结果
5.1 通过摇号确定中标人。
5.2 评标委员会完成评标后,应当向招标人提交书面评标报告。
第四章合同条款及格式
通用条款
见(gf—2013—0201)建设工程施工合同(示范文本
第三节专用合同条款
1.一般约定
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产条例》以及国家、地方相关法律、法规及规定。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为:执行通用条款。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:。
允许调整合同价格的工程量偏差范围:/。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
(5)承包人提交的竣工资料的内容:施工技术管理资料、工程质量控制资料、工程竣工图、工程竣工总结。
承包人需要提交的竣工资料套数:套。
承包人提交的竣工资料的费用承担:由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间:竣工验收后日内。
承包人提交的竣工资料形式要求:/。
(6)承包人应履行的其他义务:
(1)开工前做好施工现场道路的硬化处理,确保不出现卷泥上路,施工现场围墙符合jgj59—99标准及有关部门对文明施工的要求。
(2)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:由承包人负责并承担相关费用。
(3)向发包人提供的办公室和生活房屋及设施的要求:为监理单位免费提供足够的办公室。
(4)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:已竣工工程未交付发包人之前所发生的保护工作由承包人负责并承担相关费用。发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位所发生的相关费用由发包人承担。
(5)施工场地清洁卫生的要求:符合阜阳市对施工场地文明施工和清洁卫生的有关规定。
(6)应提供计划、报表的名称及完成时间:每月25日报下月工程进度、计划报表。
(7)应按阜人社〔2017〕62号文件要求,指定劳资专管员,借助信息化平台,做好施工现场劳动用工实名制管理工作。
(8)应按阜人社〔2017〕63号文件要求,办理施工许可证前,开立农民工工资专户;开工后按月编制和公示农民工工资表,按月足额通过工资专户打卡发放农民工工资。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理:
关于项目经理每月在施工现场的时间要求:施工现场项目经理与投标项目经理要一致,并且为本工程专职项目经理,必须参加各种例会和打卡考勤,发包人对项目经理进行打卡考勤。承包人如果更换项目经理、技术负责人必须征得发包人同意,并分别支付发包人违约金万元和万元后方可更换。项目经理、技术负责人必须保证每个月不少于22天常驻现场组织施工,每天在岗时间不少于6小时,。
项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:首次支付违约金元;第二次支付违约金元;第三次将视为违约,发包人有权中止合同,同时履约保证金不予退还。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任:。
3.2.4 承包人无正当理由更换项目经理的违约责任:须征得发包人同意并支付发包人万元违约金,应至少提前30天以书面形式通知发包人,更换后的项目经理资历、水平不得降低。
3.2.4 项目管理班子成员更换的约定 :
(1)因管理人员重大疾病、死亡、调离所在单位、辞职、犯罪、移民等特殊原因确须变更,提供相关证明材料,且经发包方同意更换的;
(2)因不可抗力等特殊情况必须更换的。
合同履行期间变更主要管理人员的,承包人应当于变更5个工作日内报有关部门及时进行网上变更。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保:是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求:。
关于工程奖项的约定:工程获得地厅级优质工程奖的,按完工结算价的1%给予承包人奖励,但最多不高于30万元;获得省、部级及以上优质工程奖的,按完工结算价的1.5%给予承包人奖励,但最多不高于50万元;同一工程获得多个级别奖项的,按高级别奖项予以奖励,不重复奖励。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:。
7.工期和进度
7.5 工期延误
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:每延期竣工一天,承包人支付发包人元违约金;工程延期日以上的,每日按元向发包人支付违约金;违约金最高限额为合同价款的%;延期竣工 天以上的,发包人有权解除合同,并追究连带损失。。
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励:每提前竣工一天,发包人支付承包人元的奖金;奖金最高限额为合同价款的%。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定:执行通用条款。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定:。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定:。
因市场价格波动调整合同价格,采用以下第种方式对合同价格进行调整:
第1种方式:采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定:;
第2种方式:采用造价信息进行价格调整。
(2)关于基准价格的约定:。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时,其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时,其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时,其超过部分据实调整。
第3种方式:其他价格调整方式:。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
本合同价款采用第种方式确定。
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围:。
风险费用的计算方法:。
风险范围以外合同价格的调整方法:。
2、总价合同。
合同协议书中约定采用总价合同形式的项目,已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。
总价包含的风险范围:人工、材料、机械费用的市场价格变化。除政策性调整及不可抗力以外的其他风险。
风险费用的计算方法:投标人在投标报价时已考虑,不再另行计取。
12.2风险范围以外合同价格的调整方法:
由于设计变更、签证等引起的工程量变化,按实际调整。设计变更、签证引起新的工程量清单项目,其相应综合单价按以下规则由承包人提出,经发包人、审计单位、监理单位共同确认后作为结算依据,并执行阜阳市政府相关文件规定。
a.最高投标限价中已列项目,按最高投标限价中的综合单价*报价浮动率 。
b.如工程量清单与施工图纸不一致;工程量清单描述不清的;工程量清单中未列的项目及数量有差异的项目,由投标人在投标报价中自行考虑费用,视为投标人已列入投标总价中。
c.工程变更中的报价:招标人最高投标限价中有相同或类似综合单价的,按相同或类似综合单价*报价浮动率记取;承包人投标报价中无相同或类似综合单价的,参照招标文件重新组价;其中材料价格按招标人最高投标限价中的材料价格执行;若最高投标限价中没有,执行编制最高投标限价时采用的同期阜阳市建设工程造价管理站发布的信息价,阜阳市建设工程造价管理站发布的信息价中若没有,按造价管理部门备案价格执行;机械台班单价按上述机械台班费用定额执行;人工费单价按安徽省最新政策文件规定执行。重新组价部分时按最高投标限价与中标人投标报价的报价浮动率同比例下浮后进行结算。
3、其他价格方式:。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定:。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定:。
12.4.3 进度付款申请单的提交
(1)单价合同进度付款申请单提交的约定:。
(2)总价合同进度付款申请单提交的约定:。
(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:。
12.4.4农民工工资专户资金拨付。发包人应按照阜人社〔2017〕63号文件要求,在工程开工前向农民工工资专户足额存入核定的工资性工程预付款,开工后按月向专户补足下月工资性工程进度款,确保专户余额动态保持不低于预付款金额,到工程款支付节点扣除已支付工资预付款,并结清全部农民工工资。
13.验收和工程试车
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限:。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:。
承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限:。
竣工付款申请单应包括的内容:。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限:。
发包人完成竣工付款的期限:。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数:。
承包人提交最终结算申请单的期限:。
14.4.2 最终结清证书和支付
(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:。
(2)发包人完成支付的期限:。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限:。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定:。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第种方式:
(1)质量保证金保函,保证金额为:;
(2)%的工程款;
(3)其他方式:。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第种方式:
(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;
(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;
(3)其他扣留方式:。
关于质量保证金的补充约定:若承包人交纳履约保证金,则不扣留质量保证金。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。
20.争议解决
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第种方式解决:
(1)向仲裁委员会申请仲裁;
(2)向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。
21补充条款:
21.1 本工程施工期间,违反廉洁纪律规定的,招标人有权终止合同。
21.2 本项目的项目经理、质量员、安全员等关键岗位人员在施工期间须按照《安徽省住房和城乡建设厅关于印发安徽省建筑施工现场关键岗位人员在岗考核和“两场”联动工作方案(试行)的通知》(建质函〔2012〕1151号)的规定纳入“ifa”系统进行管理考核,
21.2 安全文明施工措施费由发包人根据承包人实施过程中措施落实情况据实支付。经省、市建设部门认定为安全生产不合格或安全文明施工措施不到位的项目,应从工程款中扣减“安全文明施工措施费”,且质量须符合质量要求。
21.3需要补充的其他内容:
第五章图纸
(招标图纸随招标文件发布,投标人自行下载)
第六章投标文件格式
1、投标文件封面
(项目名称)标段施工
投标文件
项目编号:
投标人:(盖单位章)
法定代表人
或其委托代理人:(签字或盖章)
年月日
2.1、投标函
投标函
致:(招标人名称)
1.我方己仔细研究了(项目编号)(项目名称)招标文件的全部内容,经考察项目现场和研究上述工程招标文件要求及其他招标资料后,我方同意接受你方提出的本工程的合同价为大写元;并同意采用随机抽取的方式确定中标人,中标后与你方签订固定总价的工程承包合同。工期日历天,按合同约定实施和完成承包工程,修补工程中的任何缺陷,工程质量达到标准。
2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3.我方拟派为本工程项目经理,其项目经理资格为(专业)级注册建造师。
4.如我方中标,我方承诺:
(l)在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
(3)按照招标文件规定向你方递交履约担保。
(4)在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程,如履约过程中不履约或放弃履约三年内不参加阜阳市公共资源交易活动。
(5)本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后,在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力,且随时准备接受你方发出的中标通知书。
(6)价款结算过程中按照招标文件约定的方式进行结算。
(7)后期履约过程中除不可抗力外如放弃(拒绝)履约,同意履约保证金不予退还,三年不予投标。
5.我方声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确,不存在第三章评标办法前附表规定的不良信用记录。
6.(其他补充说明)。
附录:投标人诚信承诺书
投标人:(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)
地址:
电话:
传真:
附录:
投标人诚信承诺书
我单位参加本次投标,郑重承诺如下:
1. 本次投标提供的所有资料都是真实有效、准确完整的,如发现提供虚假资料或与事实不符,同意取消投标和中标候选人资格。
2.本次投标绝无资质挂靠、串标、围标情形,若经查证属实,同意取消投标和中标候选人资格。
3.本次投标拟任项目经理(注册建造师)符合注册建造师执业管理办法规定,若经查证不符,同意取消投标和中标候选人资格。
4.本次招标如我方为中标候选人,除不可抗力外,决不因任何其它原因放弃中标候选人资格。
5、我方中标后,严格按照招标文件和我单位投标文件的约定签订合同。
出现上述情形之一的,我方同意投标保证金不予退还并在1至3年内不参与阜阳市公共资源交易活动,愿意接受处罚并承担所有经济损失和法律责任。
投标人:(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)
年月日
2.2、授权委托书
授权委托书
本人(姓名)系(投标人名称)的法定代表人,现委托(姓名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改(项目名称)标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。
委托期限:
代理人无转委托权。
附:法定代表人和授权委托人的人身份证复印件(正反两面)
投标人:(盖单位章)
法定代表人:(签字或盖章)
身份证号码:
联系电话:
委托代理人:(签字或盖章)
身份证号码:
联系电话:
年月日
2.3、投标保证金
保证金有关证明材料
1、投标人基本存款账户开户许可证的复印件:
2.保证金转账或电汇凭证的复印件:
2.4、资格审查资料
1、投标人基本情况表
投标人名称 | ||||||
注册地址 | 邮政编码 | |||||
联系方式 | 联系人 | 电话 | ||||
传真 | 网址 | |||||
组织结构 | ||||||
法定代表人 | 姓名 | 技术职称 | 电话 | |||
技术负责人 | 姓名 | 技术职称 | 电话 | |||
成立时间 | 本项目拟任项目经理 | |||||
企业资质等级 | 注册建造师执业资格证书号 | |||||
营业执照号 | 安全生产考核合格证号 | |||||
注册资金 | 社会养老保险证号 | |||||
开户银行 | 职称证书 | |||||
账号 | ||||||
经营范围 | ||||||
备注 |
备注:本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、拟任项目经理的注册建造师证、安全生产考核合格证和社保清单复印件。所附复印件需加盖单位章。
2.5、项目管理机构
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
2.6、其他材料
投标人根据本项目情况需要提供的其他材料。